Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp131:anx001:start [2022/03/16 11:40] – patrick
+++ f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp131:anx001:start [2022/04/25 18:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+[[:start|Accueil]] > [[..:..:..:..:start|None]] > [[..:..:..:start|Ville de Paris]] > [[..:..:start|Réunions]] > [[..:..:start|Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00]] > [[..:start|* 2022 PP 32 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction ...]] > Exposé des motifs.pdf
+===== 2022 PP 32 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction brigade de sapeurs-pompiers de Paris, lot 4. =====
+====== Annexe 1: Exposé des motifs.pdf ======
+===== Fichier(s) =====
+/* Documents begin */
+  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp131-anx001-mtd.yaml|Metadata}}
+  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp131-anx001-src.pdf|Source}}
+  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp131-anx001-src.txt|Source}}
+/* Documents end */
+===== Texte =====
+/* Text begin */
+<code>
+m*.
+PRÉFECTURE                                              Secrétariat général pour l'administration
+DE POLICE                                           Direction de l'Immobilier et de l'Environnement
+Liberté
+Égalité
+Fraternité
+                                                                                              Paris, le   ,   4 FEV. 2022
+PP 32 M C 4 Marché de travaux p o u r la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de logistique BSPP
+LOT 4.
+                                                PROJET DE DELIBERATION
+                                                    EXPOSE DES MOTIFS
+M e s d a m e s , Messieurs,
+Le présent projet de délibération est relatif à la m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 au marché de travaux
+20190000022101 pour la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de logistique p o u r la brigade de
+sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), sise 1, avenue G u y Môquet 9 4 4 6 0 - V A L E N T O N - Lot n°4 :
+PLOMBERIE/CVC.
+Par délibération n° 2019 PP 16 du 1er au 4 avril 2019, vous avez approuvé le p r i n c i p e de l'opération et
+l'engagement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour désigner les titulaires des c i n q lots pour la
+c o n s t r u c t i o n de cette base.
+Les 5 lots couvrant l'opération sont les suivants :
+Lot n° 1 : Installation de c h a n t i e r / démolition / curage / gros oeuvre / c h a r p e n t e / façade / étanchéité /
+couverture / menuiserie extérieures / serrurerie / appareils élévateurs
+Lot n° 2 : C l o i s o n s plâtrerie / faux p l a f o n d / menuiseries intérieures / carrelage / faïence / sols souples /
+peinture
+Lot n° 3 : Electricité C F O C F A
+Lot n° 4 : C V C p l o m b e r i e
+Lot n° 5 : V R D / espaces verts / m o b i l i e r extérieur
+Par délibération n° 2019 PP 31 du 8 au 11 juillet 2019, vous m'avez autorisé à signer les marchés de
+travaux pour l'opération relative à la c o n s t r u c t i o n de cette base d ' i n s t r u c t i o n et de logistique p o u r la
+BSPP.
+Le marché de travaux p o u r c e t t e opération de c o n s t r u c t i o n - Lot 4 : PLOMBERIE / C V C a été notifié le 2
+o c t o b r e 2019 à la société C H A R P E N T I E R p o u r un m o n t a n t global et forfaitaire de 1 837183,07 € HT, soit
+de 2 2 0 4 619,68 € T T C (TVA à 2 0 % ) .
+                                                                  EM-1/2
+Le c o n t r a t a fait l'objet des m o d i f i c a t i o n s suivantes
+- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°1, notifiée au titulaire du marché le 24 février 2021, pour contractualiser
+des prestations en plus-value, à hauteur de 17 251,65 € HT, soit de 20 701,98 € T T C (TVA 2 0 % ) , et
+prolonger le délai d'exécution du marché, du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021, en raison de
+l'immobilisation du chantier durant le c o n f i n e m e n t lié à la Covid-19.
+Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait alors à 1 854 434,72 € HT, soit à 2 225 321,66 € T T C (TVA 20%) ;
+- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°2, notifiée au titulaire du marché le 6 juin 2021, pour contractualiser des
+ prestations en plus-value et moins-value et de nouveau prolonger le délai d'exécution du marché du 21
+juillet 2021 au 24 s e p t e m b r e 2021, suite à plusieurs découvertes liées à la structure des bâtiments
+existants lors des travaux de gros œuvre et à un retard sur l'avancement des travaux pour les lots n°1 et
+ n°2. C e t t e m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t e m p o r t a i t une plus-value de 63 601,34 € HT, soit 76 321,61 € TTC
+(TVA 2 0 % ) , p o r t a n t le nouveau m o n t a n t du marché à 1 918 036,06 € HT, soit à 2 301 643,27 € T T C (TVA
+%);
+- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°3 pour contractualiser des prestations en plus-value, à hauteur de
+946,99 € HT, soit de 10 736,39 € T T C (TVA 2 0 % ) , et prolonger le délai d'exécution du marché du 25
+s e p t e m b r e 2021 au 15 n o v e m b r e 2021 en raison de travaux supplémentaires pour les lots n°1 et n°2,
+Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait à 1 926 983,05 € HT, soit à 2 312 379,66 € T T C (TVA 2 0 % ) .
+Le projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 a pour o b j e t la c o n t r a c t u a l i s a t i o n de prestations en plus-value,
+de 6 970,15 € HT, soit de 8 364,18 € T T C (TVA 2 0 % ) .
+Ce projet de m o d i f i c a t i o n p o r t e ainsi le m o n t a n t t o t a l du marché découlant de la m o d i f i c a t i o n de
+c o n t r a t n°3 à 1 9 3 3 953,20 € HT, soit à 2 3 2 0 743,84 € T T C (TVA 2 0 % ) , valeur MO (mars 2019).
+L'incidence financière de la m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 sur le m o n t a n t t o t a l du marché après la
+m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°3 est de 0,36 %.
+L'incidence financière cumulée des m o d i f i c a t i o n s de c o n t r a t représente une a u g m e n t a t i o n de 5,27 %.
+Ce projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 fera l'objet d'une présentation à la c o m m i s s i o n d'appel
+d'offres de la Ville de Paris le 15 février 2 0 2 2 , pour avis.
+Par conséquent, j'ai l'honneur de d e m a n d e r à votre assemblée de bien vouloir m'autoriser à signer la
+m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 au marché de travaux pour la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de
+logistique pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 1, avenue G u y Môquet 9 4 4 6 0 - V A L E N T O N - Lot
+n ° 4 : PLOMBERIE / C V C .
+La dépense c o r r e s p o n d a n t e sera imputée sur le b u d g e t spécial de la préfecture de p o l i c e , exercices
+et suivants, à la s e c t i o n investissement.
+Tel est l'objet de ce projet de délibération q u e j'ai l'honneur de s o u m e t t r e à votre a p p r o b a t i o n .
+Je vous prie de croire, M e s d a m e s , Messieurs, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
+                                                                                                                    Le préfet de police
+                                                                                                                  Didier LALLEMENT
+                                                                          EM-2/2
+</code>
+/* Text end */