Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx001:start [2022/03/16 11:41] – patrick
+++ f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp133:anx001:start [2022/04/25 18:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+[[:start|Accueil]] > [[..:..:..:..:start|None]] > [[..:..:..:start|Ville de Paris]] > [[..:..:start|Réunions]] > [[..:..:start|Conseil municipal du mardi 22 mars 2022 à 09h00]] > [[..:start|* 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction ...]] > Exposé des motifs.pdf
+===== 2022 PP 34 : MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des services d'instruction brigade de sapeurs-pompiers de Paris, lot 3. =====
+====== Annexe 1: Exposé des motifs.pdf ======
+===== Fichier(s) =====
+/* Documents begin */
+  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp133-anx001-mtd.yaml|Metadata}}
+  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp133-anx001-src.pdf|Source}}
+  * {{.:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun_doc-odj-sp133-anx001-src.txt|Source}}
+/* Documents end */
+===== Texte =====
+/* Text begin */
+<code>
+m:
+PRÉFECTURE                                                Secrétariat général pour l'administration
+DE POLICE                                             Direction de l'Immobilier et de l'Environnement
+Liberté
+Égalité
+Fraternité
+                                                                                                 Paris, le    1   i»   FEV.   i
+PP 34 M C 4 Marché de travaux p o u r la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de logistique BSPP
+LOT 3.
+                                                  PROJET DE DELIBERATION
+                                                     EXPOSE DES MOTIFS
+M e s d a m e s , Messieurs,
+Le présent projet de délibération est relatif à la m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 au marché de travaux
+20190000022001 pour la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de logistique pour la brigade de
+sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), sise 1, avenue G u y Môquet 9 4 4 6 0 - V A L E N T O N - Lot n°3 :
+ELECTRICITE C F O C F A .
+Par délibération n° 2019 PP 16 du 1er au 4 avril 2019, vous avez approuvé le p r i n c i p e de l'opération et
+l'engagement d'une procédure d'appel d'offres ouvert p o u r désigner les titulaires des c i n q lots pour la
+c o n s t r u c t i o n de c e t t e base.
+Les 5 lots couvrant l'opération sont les suivants :
+Lot n° 1 : Installation de c h a n t i e r / démolition / curage / gros œuvre / c h a r p e n t e / façade / étanchéité /
+c o u v e r t u r e / menuiserie extérieures / serrurerie / appareils élévateurs
+Lot n° 2 : C l o i s o n s plâtrerie / faux p l a f o n d / menuiseries intérieures / carrelage / faïence / sols souples /
+peinture
+Lot n° 3 : Electricité C F O C F A
+Lot n° 4 : C V C p l o m b e r i e
+Lot n° 5 : V R D / espaces verts / mobilier extérieur
+Par délibération n° 2019 PP 31 du 8 au 11 j u i l l e t 2019, vous m'avez autorisé à signer les marchés de
+travaux p o u r l'opération relative à la c o n s t r u c t i o n de c e t t e base d ' i n s t r u c t i o n et de logistique pour la
+BSPP.
+Le marché de travaux p o u r cette opération de c o n s t r u c t i o n - Lot n°3 : ELECTRICITE C F O C F A a été
+notifié le 3 o c t o b r e 2019 à la société RESOLUTION pour un m o n t a n t global et forfaitaire de
+3 5 5 076,60 € HT, soit de 1 626 091,92 € T T C (TVA à 2 0 % ) .
+                                                                    EM-1/2
+Le c o n t r a t a fait l'objet des m o d i f i c a t i o n s suivantes
+- La m o d i f i c a t i o n de contrat n°1, notifié le 25 février 2021 au titulaire du marché, pour contractualiser
+des prestations en plus-value, à hauteur de 24176,19 € HT, soit de 29 011,43 € TTC (TVA 2 0 % ) , et
+prolonger le délai d'exécution du marché du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021, en raison de
+l'immobilisation du chantier durant le c o n f i n e m e n t lié à la Covid-19.
+Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait à 1 379 252,79 € HT, soit à 1 655 103,35 € T T C (TVA 20%) ;
+- La m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°2, notifié le 15 juillet 2021 au titulaire du marché, pour contractualiser
+des prestations en plus-value et moins-value, à hauteur de 29 857,45 € HT, soit de 35 828,94 € T T C (TVA
+0 % ) , et p r o l o n g e r le délai d'exécution du marché du 20 j u i l l e t 2021 au 15 n o v e m b r e 2021, en raison de
+travaux supplémentaires p o u r le lot n°1 et n°2.
+Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait à 1 409110,24 € HT soit à 1 6 9 0 932,29 € T T C (TVA 20%) ;
+-La m o d i f i c a t i o n de contrat n°3, notifié le 17 n o v e m b r e 2021 au titulaire du marché, pour
+contractualiser des prestations en plus-value à hauteur de 33 058,30 € HT, soit de 39 669,96 € T T C (TVA
+%).
+Le nouveau m o n t a n t du marché s'élevait à 1 442 168,54 € HT soit à 1 730 602,25 € T T C (TVA 2 0 % ) .
+Le projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 soumis à votre a p p r o b a t i o n a pour objet la contractualisation
+de prestations en plus-value et la p r o l o n g a t i o n du délai d'exécution du marché.
+Ce projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 entraine une plus-value de 106 577,41 € HT, soit de
+892,89 € T T C (TVA 2 0 % ) , p o r t a n t le m o n t a n t total du marché découlant de la m o d i f i c a t i o n de
+c o n t r a t n°3 à 1 5 4 8 745,95 € HT soit à 1 858 495,14 € T T C ( T V A 2 0 % ) , valeur MO (mars 2019).
+L'incidence financière de la présente m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t représente une a u g m e n t a t i o n de 7,39 %
+par r a p p o r t au m o n t a n t initial du marché HT incluant les m o d i f i c a t i o n s de c o n t r a t n°1, n°2 et n°3.
+L'incidence financière cumulée des m o d i f i c a t i o n s de c o n t r a t représente une a u g m e n t a t i o n de 14,29 %.
+Ce projet de m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 fera l'objet d'une présentation à la C o m m i s s i o n d'appel
+d'offres de la Ville de Paris le 15 février 2 0 2 2 , pour avis.
+Par conséquent, j'ai l'honneur de d e m a n d e r à votre assemblée de bien vouloir m'autoriser à signer la
+m o d i f i c a t i o n de c o n t r a t n°4 au marché de travaux pour la c o n s t r u c t i o n d'une base i n s t r u c t i o n et de
+logistique pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 1, avenue G u y Môquet 9 4 4 6 0 - V A L E N T O N - Lot
+n°3 : ELECTRICITE C F O C F A .
+La dépense c o r r e s p o n d a n t e sera imputée sur le b u d g e t spécial de la préfecture de p o l i c e , exercices
+et suivants, à la section investissement.
+Tel est l'objet de ce projet de délibération que j'ai l'honneur de s o u m e t t r e à votre a p p r o b a t i o n .
+Je vous prie de croire, M e s d a m e s , Messieurs, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
+                                                                                                               Le préfet de police
+                                                                                                            Didier LALLEMENT
+                                                                          EM-2/2
+</code>
+/* Text end */